Università di Padova
Corso di Laurea in Informatica
Ingegneria del Software - a.a. 2011/12
Progetto Didattico

Capitolati d'Appalto

Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2011, ore 10:15
[pubblicata presentazione proponente C3]

Premesse

I potenziali fornitori sono riferiti all'insieme di capitolati accedibili a partire da questa pagina.
A ogni capitolato applicano le sue clausole specifiche e quelle generali illustrate qui di seguito.

Codice	Titolo
C1	Spectral Analysis for Kinetic Estimation (presentazione)
C2	Gestione password personali in tecnologie Web (presentazione)
C3	Piattaforma mobile di apprendimento comportamentale (presentazione)
C4	Sistema di supporto alla creazione di query informative

Consegna delle Offerte

L’offerta dovrà constare di una lettera di presentazione redatta su carta intestata del fornitore e dei seguenti allegati:

Analisi dei Requisiti

che dovrà identificare e dettagliare in modo completo ed esaustivo i requisiti del sistema descritto nel corrispondente Capitolato, che il fornitore si impegna a soddisfare

Piano di Qualifica

che dovrà illustrare la strategia complessiva di verifica e validazione proposta dal fornitore per pervenire al collaudo del sistema con la massima efficienza ed efficacia

Piano di Progetto

che dovrà presentare l'organigramma dettagliato del fornitore, lo schema proposto per l'assegnazione e la rotazione dei ruoli di progetto, l'impegno complessivo previsto per ogni ruolo e per ogni individuo, e il conto economico preventivo di realizzazione del prodotto.

L’offerta completa dei suoi allegati deve essere consegnata al committente a mano oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo: tullio.vardanega@math.unipd.it entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 20 dicembre 2011.

Il prodotto finito dovrà essere consegnato a mezzo CD-ROM, comprensivo di:

utilità di installazione e istruzioni per l'uso
sorgenti completi e utilità di compilazione
documentazione completa e finale
eventuali utilità di collaudo

presso la sede del committente, previo appuntamento, entro la data ultimativa: ore 17:00 di venerdì 31 agosto 2012.

Consegne anteriori saranno possibili, sempre previo appuntamento, e costituiranno punteggio di merito, in ragione di: 3 punti di bonus per superamento collaudo al I appello del mod. B; 2 punti di bonus per superamento collaudo al II appello; 1 punto di bonus per superamento collaudo al III appello.

La conformità della data di consegna prevista del prodotto menzionata nella lettera di presentazione costituirà titolo per la valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

Aggiudicazione

La fornitura di ogni capitolato sarà aggiudicata, in un unico lotto, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per quello specifico capitolato, a insindacabile giudizio della commissione di gara.

L'importo complessivo presunto è fissato in € 13.000,00. Tale importo è da intendersi come indicativo e non costituisce limite invalicabile.
Non verranno accettate offerte a costo preventivo inferiore a tale ammontare.

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, sono i seguenti:

Criterio	Peso percentuale
Conformità e chiarezza dell'Analisi dei Requisiti	30
Adeguatezza del Piano di Qualifica	25
Adeguatezza del Piano di Progetto	20
Aggiunte migliorative	10
Congruità dell'offerta economica	10
Tempi di consegna	5

La commissione di gara potrà convocare, per eventuali chiarimenti, i gruppi di progetto concorrenti, i quali saranno tenuti ad organizzare una presentazione della loro offerta precedentemente all’aggiudicazione dell’appalto.

Penalità

Qualora, rispetto al termine indicato dal fornitore nella propria offerta, intervengano ritardi di consegna del prodotto e della relativa documentazione, il committente applicherà penalità al fornitore secondo le modalità previste dalla legge.