Università di Padova
Corso di Laurea in Informatica
Ingegneria del Software - a.a. 2012/13
Progetto Didattico

Capitolati d'Appalto

Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2012, ore 10:40
[pubblicate presentazioni proponenti capitolati C1, C2, C3]

Premesse

I potenziali fornitori sono riferiti all'insieme di capitolati accedibili a partire da questa pagina.
A ogni capitolato applicano le sue clausole specifiche e quelle generali illustrate qui di seguito.

Codice	Titolo
C1	MyTalk: Software di comunicazione tra utenti senza requisiti di installazione (presentazione)
C2	3DMob: Grafica 3D su device mobili (presentazione)
C3	HBaaS: High Performance & Highly Available HTTP Balancer Software-as-a-Service (presentazione)
C4	YAFG: Yet Another Football Game

Consegna delle Offerte

L’offerta dovrà constare di una lettera di presentazione redatta su carta intestata del fornitore e dei seguenti allegati:

Analisi dei Requisiti
che dovrà identificare e dettagliare in modo completo ed esaustivo i requisiti del sistema descritto nel corrispondente Capitolato, che il fornitore si impegna a soddisfare
Piano di Qualifica
che dovrà illustrare la strategia complessiva di verifica e validazione proposta dal fornitore per pervenire al collaudo del sistema con la massima efficienza ed efficacia
Piano di Progetto
che dovrà presentare l'organigramma dettagliato del fornitore, lo schema proposto per l'assegnazione e la rotazione dei ruoli di progetto, l'impegno complessivo previsto per ogni ruolo e per ogni individuo, e il conto economico preventivo di realizzazione del prodotto.

L’offerta completa dei suoi allegati deve essere consegnata al committente a mano oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo: tullio.vardanega@math.unipd.it entro e non oltre le ore 15.00 di venerdì 21 dicembre 2012.

Il prodotto finito dovrà essere consegnato a mezzo CD-ROM, comprensivo di:

utilità di installazione e istruzioni per l'uso
sorgenti completi e utilità di compilazione
documentazione completa e finale
eventuali utilità di collaudo

presso la sede del committente, previo appuntamento, entro la data ultimativa: ore 17:00 di venerdì 30 agosto 2013.

Consegne anteriori saranno possibili, sempre previo appuntamento, e costituiranno punteggio di merito, in ragione di 2 punti bonus per i gruppi che per primi supereranno il collaudo.

La conformità della data di consegna prevista del prodotto menzionata nella lettera di presentazione costituirà titolo per la valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

Aggiudicazione

La fornitura di ogni capitolato sarà aggiudicata, in un unico lotto, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per quello specifico capitolato, a insindacabile giudizio della commissione di gara.

L'importo complessivo presunto è fissato in € 13.000,00. Tale importo è da intendersi come indicativo e non costituisce limite invalicabile.
Non verranno accettate offerte a costo preventivo inferiore a tale ammontare.

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, sono i seguenti:

Criterio	Peso percentuale
Conformità e chiarezza dell'Analisi dei Requisiti	30
Adeguatezza del Piano di Qualifica	25
Adeguatezza del Piano di Progetto	20
Aggiunte migliorative	10
Congruità dell'offerta economica	10
Tempi di consegna	5

La commissione di gara potrà convocare, per eventuali chiarimenti, i gruppi di progetto concorrenti, i quali saranno tenuti ad organizzare una presentazione della loro offerta precedentemente all’aggiudicazione dell’appalto.

Penalità

Qualora, rispetto al termine indicato dal fornitore nella propria offerta, intervengano ritardi di consegna del prodotto e della relativa documentazione, il committente applicherà penalità al fornitore secondo le modalità previste dalla legge.