Università di Padova
Corso di Laurea in Informatica
Ingegneria del Software - a.a. 2013/14
Progetto Didattico

Capitolati d'Appalto

Ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2014, ore 12:50
[correzione data ultima di consegna prodotto finito]

Consegna delle Offerte

L'offerta dovrà constare di una lettera di presentazione redatta su carta intestata del fornitore, esplicitamente riferita a uno dei capitolati presentati dal committente in data 31/10/2013, e dei seguenti allegati:

Analisi dei Requisiti
che dovrà identificare e dettagliare in modo completo ed esaustivo i requisiti del sistema descritto nel corrispondente Capitolato, che il fornitore si impegna a soddisfare
Piano di Qualifica
che dovrà illustrare la strategia complessiva di verifica e validazione proposta dal fornitore per pervenire al collaudo del sistema con la massima efficienza ed efficacia.
Piano di Progetto
che dovrà presentare l'organigramma dettagliato del fornitore, lo schema proposto per l'assegnazione e la rotazione dei ruoli di progetto, l'impegno complessivo previsto per ogni ruolo e per ogni individuo, e il conto economico preventivo di realizzazione del prodotto.

A tali documenti il committente è invitato ad aggiungere le proprie Norme di Progetto.

L'offerta completa di tutti i suoi allegati deve essere consegnata al committente a mano, oppure preferibilmente tramite sito di scambio, oppure ancora a mezzo posta elettronica all'indirizzo: tullio.vardanega@math.unipd.it entro e non oltre le ore 15.00 di venerdì 20 dicembre 2013.

Il prodotto finito dovrà essere consegnato a mezzo CD-ROM, comprensivo di:

utilità di installazione e istruzioni per l'uso
sorgenti completi e utilità di compilazione
documentazione completa e finale
eventuali utilità di collaudo

presso la sede del committente, previo appuntamento, entro la data ultimativa: ore 17:00 di giovedì 18 settembre 2014.

Consegne anteriori saranno possibili, sempre previo appuntamento, e costituiranno punteggio di merito, in ragione di 2 punti bonus per i gruppi che per primi supereranno il collaudo.

La conformità della data di consegna prevista del prodotto menzionata nella lettera di presentazione costituirà titolo per la valutazione dellìofferta ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.

Aggiudicazione

L'importo complessivo presunto è fissato in € 13.000,00. Tale importo è da intendersi come indicativo e non costituisce limite invalicabile.
Non verranno accettate offerte a costo preventivo inferiore a tale ammontare.

La fornitura di ogni capitolato sarà aggiudicata, in un unico lotto, a favore di non più di tre concorrenti tra quelli che avranno presentato le offerte più vantaggiose per quello specifico capitolato, sulla base di un giudizio pesato sulla base dei criteri sotto riportati.

Criterio	Peso percentuale
Conformità e chiarezza dell'Analisi dei Requisiti	30
Adeguatezza del Piano di Qualifica	25
Adeguatezza del Piano di Progetto	20
Aggiunte migliorative	10
Congruità dell'offerta economica	10
Tempi di consegna	5

La commissione di gara potrà convocare, per eventuali chiarimenti, i gruppi di progetto concorrenti, i quali saranno tenuti a organizzare una presentazione della loro offerta precedentemente all'aggiudicazione dell'appalto.

Penalità

Qualora, rispetto al termine indicato dal fornitore nella propria offerta, intervengano ritardi di consegna del prodotto e della relativa documentazione, il committente applicherà penalità al fornitore secondo le modalità previste dalla legge.